Vakuusehdot

---

FT Europe Guarantee - Vakuusehdot

1. Takausprovision maksaminen

Vastasitoumuksen antaja sitoutuu maksamaan rahoituslaitokselle sovitun komission takauksen alkamispäivänä. Mikäli maksu viivästyy, rahoituslaitos perii viivästyskorkoa
16 % eräpäivästä maksupäivään asti.

2. Maksut ja palkkiot

Vastasitoumuksen antaja sitoutuu maksamaan rahoituslaitoksen palveluhinnaston mukaisen komission. Rahoituslaitos voi muuttaa hinnastoa, ja muutokset astuvat voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua niiden julkaisusta.

Lisäksi vastasitoumuksen antajan on korvattava pankkitakaukseen liittyvät kustannukset, esimerkiksi maksettujen summien perinnästä aiheutuvat kulut.

3. Maksuvaatimukset (“On first demand” -takuu)

Jos pankkitakauksessa on käytössä “on first demand” -ehto, rahoituslaitos maksaa esitetyn vaatimuksen ilman vaatimuksen oikeellisuuden selvittämistä. Maksu tapahtuu vastasitoumuksen antajan mahdollisista vastaväitteistä huolimatta.

4. Tietojen luovuttaminen

Rahoituslaitoksella on oikeus luovuttaa vastasitoumuksen antajaa ja tämän luottotietoja koskevia tietoja konserniyhtiöilleen, rahoituslaitoksen ryhmän yksiköille sekä luottovakuutuksen antajille, mikäli tietojen vastaanottajia sitoo lainmukainen salassapitovelvollisuus.

5. Rahoituslaitoksen oikeus irtisanoa takaus

Rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa vakuustalletus, jos:

• Takausprovisiota ei ole maksettu eräpäivänä.
• Vastasitoumuksen antaja lopettaa tai supistaa liiketoimintaansa.
• Vastasitoumuksen antajan omistussuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
• Annetut vakuudet eivät ole enää riittäviä.

Vakuus raukeaa ilman erillistä ilmoitusta, kun:

• Urakoitsija täyttää kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteet takuuaikana.
• Rahoituslaitos saa urakoitsijalta kirjallisen ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta urakoitsijan aloitteesta.
• Muissa tapauksissa, jotka on määritelty vakuusasiakirjassa.

6. Vastasitoumuksen vakuus

Vastasitoumuksen vakuudeksi annettavasta pantista tai takauksesta sovitaan erillisellä panttaus- tai takaussitoumuksella. Vakuuden määrää ja sen riittävyyttä arvioidaan rahoituslaitoksen hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Vakuus raukeaa ilman erillistä ilmoitusta, kun:

• Urakoitsija täyttää kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteet takuuaikana.
• Rahoituslaitos saa urakoitsijalta kirjallisen ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta urakoitsijan aloitteesta.
• Muissa tapauksissa, jotka on määritelty vakuusasiakirjassa.

7. Ulkomaan valuutta

Jos rahoituslaitos suorittaa maksun ulkomaan valuutassa, summa muutetaan Suomen valuutaksi käyttäen rahoituslaitoksen ilmoittamaa valuutan myyntikurssia sinä päivänä, jolloin maksu tapahtuu.

8. Takauksen päättymiseen liittyvä viivästyminen

Vaikka takauksessa mainittu vaatimusten esittämisen eräpäivä olisi kulunut umpeen, ulkomaisen lainsäädännön vuoksi rahoituslaitoksen vastuu saattaa jatkua, ellei edunsaaja nimenomaisesti vapauta rahoituslaitosta takausvastuusta. Näissä tapauksissa rahoituslaitos ei vapauta vastasitoumuksesta annettua vakuutta ennen takausvastuun päättymistä. Rahoituslaitoksella on oikeus veloittaa vastasitoumuksen antajalta kaikki takaukseen liittyvät kulut siihen asti, kun vastuu päättyy.

9. Vastasitoumuksen antajan tiedonantovelvollisuus

Vastasitoumuksen antajan on toimitettava pyydettäessä rahoituslaitokselle seuraavat tiedot ja asiakirjat sovitussa aikataulussa:

• Tilinpäätös liitetietoineen viimeistään 30 päivää kirjanpitolain edellyttämän valmistumisajankohdan jälkeen.
• Tilintarkastuskertomus 30 päivää sen antamisesta.
• Erityistilintarkastuksesta annettu kertomus 30 päivää sen valmistumisesta.
• Selvitystaseet 30 päivää niiden valmistumisajankohdasta.
• Välitilinpäätös pyydettäessä tai erikseen sovitulla tavalla.

Vastasitoumuksen antajan on ilmoitettava viivytyksettä:

• Nimen tai osoitteen muutoksista.
• Yritysmuodon tai liiketoiminnan olennaisista muutoksista, laajentumisesta tai supistumisesta.
• Liiketoiminnan lopettamisesta.
• Olennaisista muutoksista omistussuhteissa tai taloudellisessa asemassa.

Lisäksi rahoituslaitoksen pyynnöstä vastasitoumuksen antajan on annettava taloudellista asemaansa koskevia tietoja, jotka ovat tarpeellisia rahoituslaitokselle takaajana tai vastatakaajana.